保证金承诺书

时间:2023-06-05 18:08:56 承诺书 我要投稿
  • 相关推荐

保证金承诺书

  在社会一步步向前发展的今天,需要使用承诺书的事情愈发增多,承诺书由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成。相信许多人会觉得承诺书很难写吧,下面是小编帮大家整理的保证金承诺书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

保证金承诺书

保证金承诺书1

  清理建设领域工程款和农民工工资工作,事关人民群众切身利益,事关社会公平正义,事关社会和谐稳定,事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序,构建行业自律环境,提高社会公德力和企业诚信度,在工程建设中,我们承诺:

  一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动,保证:

  1、本工程建设资金到位率符合规定要求;

  2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;

  3、按规定招标发包,不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;

  4、按照《承包合同》约定,及时、足额支付工程预付款,进度款;

  5、按照《建设工程价款决算办法》规定,按时完成工程结算审计(审核),并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

  二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务,保证:

  1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任,监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;

  2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款,导致施工企业停工并因此造成的`工期延误和施工企业损失,我单位承担全部责任;

  3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的,我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

  三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督,若发生因我单位违

  反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的,我单位承担全部责任,并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资,并自愿接受县清欠办,县建设局的处罚。

  承诺人:

  单位(章):

  法定代表人(签字并盖章):

  办公电话/手机/信箱:

  经办人姓名/职务:

  办公电话/手机:

  监督单位:

  县清欠办(章)

  xx年xx月xx日

  注:本承诺书一式两份,建设(开发)单位和县清欠办各留存一份

保证金承诺书2

  根据《旅行社条例》规定,旅行社(经营许可号)须依法缴纳万元人民币(金额大写:)的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为),我行作出如下承诺,保证申请人支付:

  1、申请人因违反旅游合同约定,侵害旅游者合法权益,经旅游行政管理部门查证属实,须赔偿旅游者的`损失。

  2、申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

  3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决,申请人须赔偿旅游者的损失。

  4、如果申请人届时没有支付上述费用或损失,我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内,在担保额度内履行担保义务。

  本担保承诺书有效期自年月日起至年月日止。

  承诺人:_____

  _____年_____月_____日

保证金承诺书3

福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人):

  福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位):根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号:(20xx)建审龙招字第005号)规定,招标人应当在发出中标通知书后的五日内,将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的.投标人,现因资金周转较为困难,为此,特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写:130000.00元)于开标后予以提前退还,我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺:

  本承诺书声明:我单位在本工程投标过程中,且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为,致使我单位投标保证金应当被没收时,我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则,除应当缴纳投标保证金本金外,还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

xxx

  xx年xx月xx日

保证金承诺书4

致:岳阳市正信医药招标代理有限公司

  根据招标文件规定,我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证:投标文件真实、合法,产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题,我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。

  本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。

  投标企业名称(盖章):

  法定代表人(签字):

  签署日期: 年 月日

保证金承诺书5

  甲方:XXX

  乙方:XXX

  按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律,法规,遵守平等,自愿,公平和诚信的原则,经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如 下:

  1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标,在交纳投标保证金时,甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的.要求,提前将保证金汇给已方。

  2、乙方在收到保证金后,应按照招标文件规定的时间、金额、形式,在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内,汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务,进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。

  3、在开标之后,乙方应在招标中心退还保证金到账后,立即通知甲方并予以退还该项保证金。

  (1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内,将投标保证金退还至未中标人基本账户;

  (2)若甲方中标后,与招标标人签订合同,并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内,将投标保证金退还至中标人基本账户。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  自双方签订之日起生效。

  甲方代表:XXX

  签字(盖章)

  XXXX年XX月XX日

  乙方代表签字(盖章)

  XXXX年XX月XX日

保证金承诺书6

  采矿权申请人名称:

  开采矿种:铅锌矿

  采矿方式:地下开采

  矿区面积:0.2109km2

  采矿许可证(延续):

  为切实保护矿山地质环境,做好矿山地质环境恢复治理工作,作出如下承诺:

  1、在依法批准的矿区范围内,严格按照批准的矿区资源开发利用方案进行开采活动,并采取有效的措施,保护矿产资源,减轻对矿山地质环境的破坏程度。

  2、依照广东省矿山地质环境恢复治理保证金管理办法缴存矿山地质环境治理恢复保证金。

  3、采矿许可证到期后进行延续或变更时,按国土资源厅行政主管部门重新核定的标准继续缴存保证金。

  4、若转让采矿权时,已缴保证金一并转让,并由手转让人承担所有治理义务。

  5、在矿山停办,关闭或闭坑前,按照《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》的'要求,完成矿山地质环境恢复与治理,并经验收合格。

  6、如未按规定期限缴存保证金,经国土资源行政主管部门责令限期缴存,逾期仍不缴存的,同意采矿许可证机关终止采矿人的采矿权,注销采矿许可证。收回采矿权后,并不免除采矿权人的矿山在、地质环境治理恢复义务。

  采矿权申请人(盖章):

  法定代表(签名):

保证金承诺书7

XXX公司:

  兹有 。 身份证号: 。 郑重承诺如下:

  一、于 年 月 日从(需填汇款人户名:开户行:账号:)打入贵公司(需填汇入行开户行:比如建行XXXXXXX)账户的资金(需填汇入的'大写金额:比如壹拾万元整),是用于(需填具体项目名称)工程项目的投标。

  二、该资金属自愿打入贵公司的,如果有违法违纪行为或其他风险因素,致使XXXXXXXXXXXXXXXX公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险,由我单位(或个人)承担所有损失,不得以任何理由向贵公司主张权利索取该笔资金。

  三、如果是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目,所有损失与贵公司无关。由我单位(或个人)承担保证金的损失及相关的全部费用。

  承诺单位(人):

  年 月 日

保证金承诺书8

  甲方:

  乙方:

  本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

  第三条 保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的.违约金或损失赔偿额。

  第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

  第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

  第七条 争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条 其他 本合同一式贰份,具有相同法律效力。甲方执壹份,乙方执壹份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):

保证金承诺书9

  “只要是侵害了老百姓利益的事,我们一定会管到底的'。”我赶紧表明态度,电话那头这才缓和了情绪说出了要举报的问题:“这几年村民想要申请危房改造项目,都要向胡黎明交保证金才能顺利申请到项目……”

  电话举报的问题具体,挂了电话,整理好电话记录,我立即向巡察组叶组长进行了汇报。巡察组随即召开组务会讨论,决定进行深入了解。

  因为正值农忙季节,我们一致认为采取抽样核实的办法较为妥当。

  到乡城建所调取了20__年以来麦地村委会申请危房改造的村民名单,打听好抽样的10户村民的地块位置后,我们便开始在山地里挨个走访。

  连续走访几户都没有得到有价值的线索,我们心里不由打起了鼓。这时在自留地里找到了老杨,叶组长直接问道:“你20__年申请危改项目后,村委会有没有向你收过保证金呀?”

保证金承诺书10

  根据《旅行社条例》规定,旅行社(经营许可号)须依法缴纳xx万元人民币(金额大写:xx)的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为),我行作出如下承诺,保证申请人支付:

  1、申请人因违反旅游合同约定,侵害旅游者合法权益,经旅游行政管理部门查证属实,须赔偿旅游者的损失。

  2、申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

  3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决,申请人须赔偿旅游者的.损失。

  4、如果申请人届时没有支付上述费用或损失,我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内,在担保额度内履行担保义务。

  本担保承诺书有效期自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。

  承诺人:

  20xx年xx月xx日

保证金承诺书11

  (招标人):

  (招标代理单位):

  根据《福建省招标投标条例》及《施工招标文件》(招标项目编号:号)规定,招标人应当在发出中标通知书后的五日内,将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的

  投标人,现因资金周转较为困难,为此,特要求将我公司提交的.的投标保证金人民币(大写)元(小写:元)于开标后的第三天起予以提前退还,我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺:

  本承诺书声明:我单位在本工程投标过程中,且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为,致使我单位投标保证金应当被没收时,我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则,除应当缴纳投标保证金本金外,还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

  投标单位:(盖章)

  法定代表人:(签字或盖章)

  XXXX年XX月XX日

保证金承诺书12

  致:

  我在贵单位 招标中,做出如下郑重承诺:

  如果我单位有幸中标,在与贵单位签订合同前,保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供,贵单位可取消我单位的中标资格,并没收投标保证金。

  承诺单位:

  法定代表人或授权委托代理人:

  年 月 日

保证金承诺书13

xxxx公司:

  本保证金作为承包人就xxxx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。

  1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除;

  2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的`税金、费用或扣款,均不能从履约保证金中扣除;

  3、履约保证金构成承包人无条件的,不可撤消的直接义务;

  4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十(30)天内,其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人,不计利息;但如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

  5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。

  6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金,将自愿放弃中标项目及投标保证金。

xxx

20xx年xx月xx日

保证金承诺书14

  投标保证金提前退还承诺书福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人):

  福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位):根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号:(20xx)建审龙招字第005号)规定,招标人应当在发出中标通知书后的五日内,将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人,现因资金周转较为困难,为此,特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写:130000.00元)于开标后予以提前退还,我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺:

  本承诺书声明:我单位在本工程投标过程中,且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为,致使我单位投标保证金应当被没收时,我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的`投标保证金。否则,除应当缴纳投标保证金本金外,还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

  投标单位:(盖章)

  法定代表人:(签字或盖章)

  xx年xx月xx日

  注:中标候选人以外的投标人若需提前退还投标保证金时应提供此承诺书;中标候选人的投标保证金不得提前退还。

  承诺人:XXX

  xx年xx月xx日

保证金承诺书15

  清理建设领域工程款和农民工工资工作,事关人民群众切身利益,事关社会公平正义,事关社会和谐稳定,事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序,构建行业自律环境,提高社会公德力和企业诚信度, 在 工程建设中,我们承诺:

  一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动,保证:

  1、本工程建设资金到位率符合规定要求;

  2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;

  3、按规定招标发包,不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;

  4、按照《承包合同》约定,及时、足额支付工程预付款,进度款;

  5、按照《建设工程价款决算办法》规定,按时完成工程结算审计(审核),并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

  二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务,保证:

  1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任,监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;

  2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款,导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失,我单位承担全部责任;

  3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的',我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

  三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督,若发生因我单位违

  反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的,我单位承担全部责任,并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资,并自愿接受县清欠办,县建设局的处罚。

  承诺人:

  单位(章): 法定代表人(签字并盖章): 办公电话//信箱: 经办人姓名/职务:

  办公电话/:

  监督单位:

  县清欠办(章)

  二0 年 月 日

  注:本承诺书一式两份,建设(开发)单位和县清欠办各留存一份

  建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费

  (建设单位)预存审批表

  注:此表一式三份,建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份