包干合同

时间:2022-08-01 13:20:25 合同 我要投稿

包干合同范本9篇

  随着人们法律意识的加强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家收集的包干合同范本,希望能够帮助到大家。

包干合同范本9篇

包干合同范本1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见:

  一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写:人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写: 元),该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程,乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。

  二、本工程的验收标准:甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的,以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。

  三、经双方协定,原主合同及附件条款不变,该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的,以本协议为准。

  四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的,由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的.洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买,乙方负责安装施工,甲方不另付其人工费。

  五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2,180,595元中),该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用,该30万元中含5万元的艺术涂料款,甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。

  六、工程款的支付方式:乙方根据工程进度的需要,应在用款十天前向甲方提交申请付款报告,甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。

  七、本协议一式两份,甲方双方各执一份,自双方协议签字盖章之日起生效。

  八、原协议约定争议管辖作废,因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

包干合同范本2

  发包单位:(以下简称甲方)联系电话:单位地址:甲方代表:_________________________________

  承包单位:_(以下简称乙方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________乙方代表:_________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就乙方承包中央空调及系统工程设备安装的相关事宜,达成如下协议:

  第一条乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:

  1、安装工程概况:

  (1)工程地点及面积:王四营;

  (2)工程造价:37650元;大写(叁万柒仟陆佰伍拾元整)

  (3)工程有效期限天

  (4)开工日期:20xx年4月9日;

  (5)竣工日期:20xx年4月12日;

  (6)其中隐蔽工期约/天、空调主机系统工程及系统调试约/天。

  2、设备情况:产品名称规格型号单位数量

  (1)见附表

  3、工程承包方式及施工范围;

  (1)包工包料,更换机房2台水泵,室内3台风机盘管。

  第二条乙方工程材料进场时,由乙方与装饰方确认并指定货物堆放地点(装饰方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

  第三条产品的安装、调试、验收:

  1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

  甲乙双方商定:

  (1)、20xx年4月9日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

  (2)、20xx年4月12日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;

  (3)、20xx年4月12日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

  2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。

  第四条价款结算方式及期限:

  1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

  2叁万柒仟陆佰伍拾元整);

  (1)合同签定后,甲方一次性付清。

  3、以上价款含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费、含设备吊装费、不含主电源电缆费用,不含空调主机基础。

  第五条双方义务及违约责任

  一、甲方责任及义务:

  1、工程现场甲方负责人

  2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水

  3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的.设计方案图及安装施工清单;

  4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的5‰的违约金。

  5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。

  5、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

  6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化或设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

  (4)甲方同意工期顺延的其他情况。

  一、乙方责任及义务:

  1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

  2、除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额5‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

  3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的5‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。

  4、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。

  (三)违约责任

  1、由于乙方原因,工程质量达不到标准,乙方负责反工,工程费用由乙方支付,工期不予顺延。

  2、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元。

  第七条产品质量责任和售后服务条款

  1.自验收之日起,工程保修期为壹年。

  第八条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。

  第九条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

  第十条本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行完后自动终止。

  第十一条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

  第十二条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  第十三条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

包干合同范本3

  发包人(发包方):

  承包人(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 工程

  工程地点: 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内

  承包方式:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  开工日期: 竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款

  3、本合同通用条款

  4、标准、规范及有关技术文件

  5、图纸

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

包干合同范本4

  发包人______(简称甲方),地址_______,

  法人代表:_______。

  承包方:______(简称乙方);地址______,

  企业经营者:_________。

  甲乙双方根据________________________________________经协商签订本合同。

  一、承包形式为上缴利润递增包干。

  二、承包期限自____年__月__日起至____年__月__日止,共__年。

  三、上缴利润数额

  1.乙方以____元为上缴利润包干基数,自____年起,按平均每年递增__%的比例上缴利润,即____年为____元,____年为____元,____年为____元。

  2.上缴利润后剩余部分,全部留给乙方,由乙方首先归还国家贷款,然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为:

  3.乙方完不成上缴利润时,其差额由乙方用当年留利抵交。不足时,用企业资金抵交。

  四、承包期间,乙方保证完成国家的指令性计划:________________________。

  五、主要经济技术指标

  1.乙方保证____年达到____企业标准,____年达到____企业标准。

  2.承包期间,新增固定资产总额为______元,其中,____年____元,____年____元,____年____元。

  3.新产品开发数分别为:____年____个,____年____个,____年____个;主要项目是__________________;新产品产值率为:____年____,____年____,____年____。

  4.承包期间技术改造投资总额共_____元,新增总产值____元,利润____元。

  5.承包期间产品质量达到___级标准,新创___________________________。

  六、承包期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查;有权__________________;___________________。

  承包期间,甲方必须尊重乙方自主权,不干预乙方正常经营活动;并帮助乙方解决下述问题:____________________________。

  七、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:

  八、违约责任

  1.甲方无理干扰乙方的.生产经营活动,给乙方造成损失的,从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为_______。

  2.甲方不按合同第___条规定为乙方解决______问题时,按___的__%交付违约金,违约金从上交利润中扣除。

  3.乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额,按下述办法交付违约金:_______________。

  4.乙方未实现第___条规定的经济技术指标的,按下述办法交纳违约金;未实现企业升级时,_____;新增固定资产达不到规定数额时,______;技术改造任务未完成时,_____;产品质量未达到规定标准时________。

  5.乙方承包期间,给企业财产造成损害的,按下述办法支付赔偿金:___________________________。

  九、企业经营者的奖惩

  乙方完不成承包指标时,分别下列情况对企业经营者进行处罚:

  乙方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:

  十、合同的变更和解除

  十一、争议的解决方式

  因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第___种方式解决:

  1.交_____工商局经济合同仲裁委员会仲裁;

  2.交_____法院审判。

  十二、本合同自____时起生效。

  合同正本一式2份,甲、乙双方各执一份,副本一式___份,分送______。

  甲方:(公章) 乙方:(公章或个人签章)

  地址: 地址:

  法人代表(签章): 企业经营者(签章):

  代理人(签章):

  签约日期: 年 月 日

  签约地点:

包干合同范本5

  发包方:_____________________,简称甲方

  承包方:_____________________,简称乙方

  企业经营者_____________________________

  甲、乙双方经协商,签订本合同。

  一、承包期限:____________________________

  二、承包形式为下列第____种:

  1.定额补贴,超亏不补,减亏全留

  (1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴__________元,其中________年________元;________年______元;_____年______元。

  (2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:______________________

  (3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。

  2.亏损补贴,减亏分成

  乙方的全部亏损,由财政给予补贴:减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;_____年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。

  三、减亏留成的使用

  乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:_________________

  四、主要经济技术指标:_________________________

  五、技术改造任务:_________________________

  六、固定资产的增值和维护:_________________________

  七、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________,有权_______承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务

  八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者______________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定权。

  九、违约责任:_________________________

  十、对企业经营者的奖惩

  奖励:_________________________

  处罚:_________________________

  十一、争议的解决方式:_________________________

  十二、合同的生效条件和生效日期:_________________

  十三、其他事项

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  发包方:_________________,简称甲方

  承包方:_________________,简称乙方

  企业经营者:_______________________

  根据_________________________,经双方协商,签订本合同。

  一、承包形式

  上缴利润基数包干,超收分成。

  二、承包期限

  自______年____月____日起至____年____月____日止,共____年。

  三、承包基数

  ______年实现利润____元,上缴利润____元,____年实现利润____元,上缴利润____元;年实现利润____元,上缴利润____元。

  四、超收部分分成比例

  乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。

  ____年,超收数额在____元以下的,甲方____%,乙方____%;超收数额在____元以上的,甲方____%,乙方____%。

  ____年,超收数额在____元以下的,甲方_____%,乙方____%;超收部分在____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

  _____年,超收数额在_____以下的,甲方_____%,乙方_____%;超收部分在_____元以上的,甲方_____%,乙方_____%。

  五、乙方利润分成的使用

  乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金;

  生产发展基金:_____年为_____%,_____年为_____%,_____年为_______%。

  奖励基金:____年为____%,____年为____ %,___年为____%;

  福利基金:___年为____%,____年为____%,____年为____%;

  六、主要经济技术指标

  (一)固定资产增值:总额为______元,其中_____年____元,_______年______元,______年______元。

  (二)产品质量:__________________________________________

  (三)新技术开发:________________________________________

  (四)企业升级:_________________________________________

  (五)_______________:__________________________________

  七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的.经营活动进行监督检查,_____;有权_____ ;有权________

  甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务________________________

  八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

  企业经营者______为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利;_______________________

  九、违约责任

  甲方在下列违约情况下,应负的责任是:

  (一)__________________________________________________;

  (二) _________________________________________________;

  (三) _________________________________________________;

  乙方在下列违约情况下,应负的责任是:

  (一) _________________________________________________;

  (二) _________________________________________________;

  (三) _________________________________________________;

  十、对企业经营者的奖惩

  对企业经营者的奖励办法:_______________________________

  对企业经营者的处罚办法:_______________________________

  十一、合同的变更和解释______________________________________

  十二、合同的担保____________________________________________

  十三、争议的'解决方式

  因本合同发生争议时,甲乙双方应协商解决。协商不成的,以下列第_____种方式解决;

  (一)交_____仲裁委员会裁决;

  (二)交______人民法院审判。

  十四、名词和术语的解释_________________

  十五、其他有关事项_____________________

  十六、本合同自_____时起生效。合同正本一式2份,甲乙双方各执1份;副本1式____份,分送_______。副本和正本有同等效力。

  甲方:(公章) ______________________

  地址:_______________________________

  法人代表(签章):___________________

  代理人(签章):_____________________

  乙方:(公章或个人签章) ____________

  地址:_______________________________

  企业经营者(签章):_________________

  签约日期:_________年_______月_____日

  签约地点:___________________________

包干合同范本6

  本协议于 年 月 日由以下双方签订:

  发包人:(以下简称甲方)

  法定代表人:

  承包人:(以下简称乙方)

  法定代表人:

  鉴于甲方欲建设工程(以下简称“本工程”),鉴于甲方接受乙方提出的承担本工程(合同文件所描述)的施工、竣工、交付和质量保修责任的投标书,包括其附属文件。又鉴于乙方同意按照合同文件的要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方和本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,进而保证本工程的圆满竣工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、市有关法律、行政法规并结合本工程项目实际情况,经甲、乙双方就建筑安装施工总承包合同事宜,经协商一致达成本合同协议书(以下简称“本协议”):

  1、本协议书中的措辞和用语应和下文提及的合同条款中分别赋予他们的定义具有相同的含义。

  2、工程承包范围:详见合同附件1。

  3、经甲乙双方共同确认的暂定合同金额为人民币(大写)元(¥)。上述合同价格中包括暂列金额以及由乙方施工或安装的.专项供应材料和工程设备的暂估单价,但不包括独立分包工程的整项暂估价,也不包括独立分包工程以及甲方直接采购的材料和工程设备的整项暂估金额。

  4、本工程开工日期为 年 月 日(以甲方书面通知时间或以甲方认可的监理发出的开工日期为准),合同工期日历天,竣工日期 年 月 日。

  区段工期要求:日前完成±0.00以下全部钢筋混凝土结构工程;日前完成楼全部钢筋混凝土结构工程;日前完成楼全部钢筋混凝土结构工程;其中已考虑及包含国家及市政府规定的节假日及公众假日(包括但不限于元旦、春节假期及周六、周日以及春耕秋收等)。

  5、工程质量要求:合格。

  6、本协议书于下文签字的日期,由甲、乙双方根据中华人民共和国相关法律签署订立,开始生效并执行。

  本协议书正本一式贰份,双方各执壹份;副本陆份,双方各执叁份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

包干合同范本7

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  一、工程项目

  1、工程名称:制冷系统改造工程

  2、工程地点:有限公司厂区内

  3、工程造价:人民币万元(大写:元)

  4、承包方式:包工包料(设备及材料均由乙方采购)。

  5、承包内容、范围及要求:六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。

  A、组合式空调机组安装:组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台,单位冷量250W,房间总冷量125KW,风量18000(m3/h),机组冷量129.8KW,落地式机组。21、22号变频器配电室2台,单位冷量617.2W,房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。23、24号变频器配电室2台,单位冷量617.2W,房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。

  B、辅材及冷冻水管安装:包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。

  C、风道安装:包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。

  D、水箱及配套设备部分:包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司,电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司,叶轮的材质为HT250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚:底板20mm,侧1:20mm,侧2:16mm,侧3:12mm,侧4:10mm,顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。

  E、土建部分:包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。

  二、施工准备

  (一)甲方

  1.负责工程周围的疏通工作,协调乙方与甲方各部门之间的关系,保证工程施工顺利进行。

  2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。

  3.为协调工作,甲方指定为工地代表,进行技术及安全施工监督,由物业公司及施工所在部门派安全监护人。

  (二)乙方:

  1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。

  2.乙方委派

  3.遵守甲方安全管理规定,与甲方签订安全协议后方可开工。

  三、工程期限及要求:工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工,未按期完工,延期一天,扣除0.3%的工程款。如因甲方原因,不能按期完工,须经甲方认可,工期顺延。

  四、工程安全和质量管理

  1、施工过程中必须保证建筑物的安全。

  2、施工中发生的'由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。

  3、乙方必须遵守甲方的有关规定,与各部门配合好,服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。

  4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工,不得随意更改设计及施工方案的内容,如需变更应征得甲方同意。

  5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走,并使现场保持清洁。

  6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料,主材样品,经甲方认可后,方可使用。

  五、工程价款确定及支付

  1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求,按合同价结算。未能达到合同要求,按有关规定扣罚。

  2、付款方式:本工程不拨预付款。工程完工验收合格后,无质量问题,支付工程款90%,留10%为质保金,一年后,复检合格,支付余款。

  3、乙方须提供17%增值税发票。

  六、工程验收:按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。

  七、违约责任

  (一)乙方的责任:

  1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿返工。

  2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的,所造成的损失由乙方承担。

  (二)甲方的责任:

  1、未能按合同的规定履行自己应付的责任,竣工日期顺延。

  八、纠纷解决办法:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。

  九、附则

  1、本合同一式五份,甲方四份、乙方一份。

  2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  3、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

包干合同范本8

  发包人(发包方):

  承包人(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 工程

  工程地点: 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内

  承包方式:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  开工日期: 竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的'文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款

  3、本合同通用条款

  4、标准、规范及有关技术文件

  5、图纸

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  合同生效

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

包干合同范本9

  发包方:_________,简称甲方;

  承包方:_________,简称乙方;

  甲、乙双方根据_________,经协商签订本合同。

  一、承包形式:上缴利润定额包干,超额全留。

  二、承包期限:自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。

  三、上交利润定额

  1.乙方在_________年内,上交利润总额为_________元。其中,_________年_________元,_________年_________元,_________年_________元。

  2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。

  3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。三项基金的比例为:_________。

  四、经济技术指标:_________。

  五、技术改造任务:_________。

  六、承包前债权债务的处理办法:_________。

  七、贷款归还办法:_________。

  八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________;承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________。

  九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的`经营管理自主权。企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:_________。

  十、违约责任:_________。

  十一、对企业经营者的奖惩:_________。

  十二、争议的解决办法:_________。

  十三、其他有关事项:_________。

  十四、本合同自_________时起生效。合同正本_________,副本_________。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法人代表(签章):_________企业经营者(签章):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

【包干合同】相关文章:

包干合同范本04-26

机动买卖合同(合同范本)06-03

经典合同范本01-28

借贷合同范本08-31

设计合同范本09-01

购房合同范本08-26

借款合同范本08-27

履约合同范本09-14

加工合同范本09-09